|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Корякского автономного округа от 28.07.2005 № 295
(ред. от 31.08.2005)
"ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИ-ТЭЦ В С.ТИГИЛЬ, ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2005 года № 295
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА РАЗРАБОТКУ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МИНИ-ТЭЦ В С.ТИГИЛЬ, ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА
КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(в ред. Постановления Администрации
Корякского автономного округа от 31.08.2005 № 333)
В целях рационального и эффективного использования финансовых средств и в соответствии с Федеральным законом от 06.05.1999 № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 № 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение открытого конкурса на размещение заказов на разработку технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа (далее - открытый конкурс) по адресу: 688000, п.г.т. Палана, Камчатской области, ул. Поротова 22, администрация Корякского автономного округа.
2. Установить срок приема заявок на участие в открытом конкурсе - 45 дней со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса в средствах массовой информации.
3. Закрепить функции организатора открытого конкурса за Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Корякского автономного округа.
4. Утвердить Положение об открытом конкурсе на размещение заказов на разработку технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа (Приложение 1).
5. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2).
6. Утвердить комплект конкурсной документации (Приложение 3).
7. Установить, что финансирование работ по разработке технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Корякского автономного округа.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Н.В. Анохину - вице-губернатора Корякского автономного округа.
Губернатор Корякского
автономного округа
О.Н.КОЖЕМЯКО
Приложение № 1
к Постановлению губернатора
Корякского автономного округа
от 28.07.2005 № 295
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА
НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИ-ТЭЦ В С.ТИГИЛЬ ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА
КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. Общее положение
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.05.1999 № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".
1.2. Государственным заказчиком, размещающим заказ на разработку технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с. Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа, является администрация Корякского автономного округа.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Конкурс - способ выявления исполнителя (подрядчика) работ или услуг для государственных нужд, обеспечивающего лучшие условия исполнение государственного контракта.
Конкурсная комиссия - коллегиальный рабочий орган, формируемый для проведения квалификационного отбора, вскрытия конвертов с конкурсными заявками, оценки и сопоставления заявок и определения победителя конкурса.
Конкурсная документация - комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и предмета конкурса, а также об условиях процедуры конкурса.
Предмет конкурса - конкретные виды работ или услуг, по которым проводится конкурс на размещение заказов на выполнение работ и услуг для государственных нужд Корякского автономного округа.
Объект конкурса - производственный или непроизводственный объект, к которому относится предмет конкурса.
Организатор конкурса - государственный заказчик, а также юридическое лицо, которому государственный заказчик на условиях договора передал часть своих функций по проведению конкурса.
Претендент - юридическое лицо, решившее принять участие в конкурсе до момента регистрации конкурсной заявки.
Участник конкурса - юридическое лицо, представившее и зарегистрировавшее конкурсную заявку.
Конкурсная заявка - предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета конкурса на условиях, определенных в конкурсной документации.
Контракт - договор на выполнение работ или услуг для государственных нужд Корякского автономного округа, заключаемый между государственным заказчиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является выполнение комплекса работ по разработке технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа (далее "Объект"). Конкретные данные Объекта определяются техническим заданием, прилагаемому к государственному контракту.
2.2. Объект находится в с.Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа.
3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие любые российские предприятия и организации, независимо от форм собственности, а также зарубежные предприятия и организации.
3.2. Запрещается участие в конкурсе предприятий и организаций, имеющих непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга.
3.3. Каждый претендент, отвечающий требованиям пунктов 3.1 и 3.2 данной статьи, имеет право участвовать в нескольких или во всех конкурсах.
3.4. Претенденты сообщают в конкурсную комиссию следующую информацию о себе:
- полное наименование;
- почтовый адрес, телефон, телефакс;
- дата, место и орган регистрации;
- организационно-правовая форма;
- уставной капитал;
- списочный состав работников;
- банковские реквизиты;
- сведения о платежеспособности предприятия;
- заверенные копии учредительных документов;
- лицензии на определенные виды деятельности;
- справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам;
- заверенная копия последнего балансового отчета.
Непредставление указанной информации с мотивировкой, что она составляет коммерческую тайну, лишает претендентов права на участие в конкурсе.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Постановлением губернатора Корякского автономного округа образуется конкурсная комиссия.
Возглавляет конкурсную комиссию председатель - вице-губернатор Корякского автономного округа или заместитель председателя, имеющие соответствующие документы о прохождении обучения по организации и проведению конкурсов.
4.2. Конкурсная комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- подготавливает документы для объявления конкурса;
- осуществляет публикацию объявлений и рассылку приглашений;
- производит сбор заявок на участие в конкурсе;
- организует работу и распространение конкурсной документации (комплект), решает вопросы изменения этой документации и процедур конкурса;
- производит ознакомление претендентов с конкурсной документацией и дает необходимые разъяснения;
- обеспечивает сбор, хранение и оценку представленных конкурсных заявок;
- осуществляет процедуру конкурса и оформление протоколов заседаний конкурсной комиссии;
- определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.
5. Конкурсная документация
5.1. Конкурсная документация (комплект) разрабатывается конкурсной комиссией государственного заказчика и утверждается постановлением губернатора Корякского автономного округа.
5.2. Для участия в конкурсе претендент должен представить конкурсную заявку.
5.3. Конкурсная заявка должна быть подготовлена и представлена в конкурсную комиссию в соответствии с требованиями и условиями, определенными в конкурсной документации. Возможность и параметры отклонения конкурсной заявки от условий, содержащихся в конкурсной документации, должны быть в ней оговорены.
5.4. В случае обращения организатора конкурса к участникам с просьбой продлить срок действия конкурсной заявки, участник конкурса имеет право пересмотреть свое предложение.
5.5. В разделы "Условия конкурса" и "Процедура проведения конкурса" могут включаться следующие положения:
- ссылка на законодательство и соглашение, юрисдикция которых, распространяется на проведение конкурса и выполнение контракта;
- дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками и сведения о том, будет ли процесс открытым;
- основные критерии оценки конкурсных заявок, причины отказа от их рассмотрения;
- порядок выбора победителя, утверждения результатов конкурса;
- уведомление о том, какой документ подписывается победителем конкурса;
- предупреждение о непринятии на себя обязательства мотивировать или иным способом объяснять причины отклонения конкурсной заявки;
- порядок извещения участников конкурса о результатах конкурса;
- порядок проведения переговоров с победителем конкурса.
6. Процедура проведения конкурса
6.1. Конкурс должен проводиться в день, час, месте и по регламенту, заранее официально объявленными организатором конкурса. В случае изменения порядка проведения конкурса все заинтересованные лица должны быть своевременно уведомлены тем же способом, каким происходило объявление о конкурсе.
6.2. Участник конкурса имеет право в любое время отозвать свою конкурсную заявку.
6.3. Конкурсная комиссия от имени государственного заказчика выбирает победителем конкурса участника, предложение которого наиболее полно отвечает всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации.
6.4. Оптимальные условия конкурса:
- минимальная стоимость проектных работ;
- сроки и качество выполнения работ;
- опыт работы и квалификация;
- техническая оснащенность;
- Отсутствие задолженностей по налоговым платежам.
6.5. Конкурсная комиссия извещает участников конкурса о результате проведенного конкурса в течение 7 дней после принятия решения. Конкурсная комиссия обязана направить официальное извещение участнику, выигравшему конкурс.
6.6. Заказчик не имеет права вести какие-либо переговоры по предмету конкурса с участниками конкурса или с другими лицами с момента объявления о проведении конкурса до момента заключения контракта.
7. Заключение контракта
7.1. Контракт между государственным заказчиком и победителем конкурса заключается в течение 20 (двадцати) дней после получения участником конкурса документа, удостоверяющего его победу в конкурсе.
7.2. Контракт заключается на условиях, содержащихся в конкурсной документации и конкурсной заявке победителя конкурса. При подписании контракта, по взаимному согласию, в него могут быть внесены и иные условия, не изменяющие содержания конкурсной документации и конкурсной заявки победителя.
8. Недействительность результатов конкурса
8.1. Споры о признании результатов конкурса недействительными рассматриваются судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Конкурсная комиссия и участники конкурса несут ответственность за соблюдение правил и процедур подготовки и проведения конкурса в порядке, установленном действующим законодательством.
Приложение № 2
к Постановлению губернатора
Корякского автономного округа
от 28.07.2005 № 295
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА РАЗРАБОТКУ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИ-ТЭЦ В
С. ТИГИЛЬ ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(Состав комиссии в ред. Постановления
Администрации Корякского автономного округа от 31.08.2005 № 333)
Председатель комиссии:
Анохина Н.В. - вице-губернатор Корякского автономного округа заместитель председателя комиссии.
Лебедев С.В. - зам. начальника департамента экономического развития и торговли администрации Корякского автономного округа.
Секретарь комиссии:
Карташова Л.И. - и.о. начальника департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Корякского автономного округа.
Члены комиссии:
Верслюкова Е.В. - заведующая отделом по северному завозу, транспорту и связи Департамента экономического развития администрации Корякского автономного округа;
Прокопенко В.Н. - генеральный директор ГУП "ПО ЖКХ КАО" (по согласованию).
Ступина Э.Г. - руководитель Представительства Уполномоченного Министерства экономического развития и торговли РФ по Дальневосточному району в Корякском автономном округе (по согласованию).
Аптрахманов С.М. - начальник отделения РУ ФСБ РФ по Камчатской области в Корякском автономном округе (по согласованию).
Фатов А.С. - начальника Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Корякского автономного округа.
Карташов В.А. - заведующий отделом надзора за капитальным ремонтом Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Корякского автономного округа.
Петров Н.М. - инженер технического надзора по строительству ГУ "Корякавтодор" (по согласованию).
Приложение № 3
к Постановлению губернатора
Корякского автономного округа
от 28.07.2005 № 295
КОМПЛЕКТ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Приглашение к участию в открытом конкурсе
2. Перечень требуемых документов конкурсной заявки (приложения по формам 1, 2, 3)
3. Инструкция для участников конкурса
4. Информационные карты конкурсной заявки
ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МИНИ-ТЭЦ В С.ТИГИЛЬ ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА
КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Администрация Корякского автономного округа приглашает к участию в открытом конкурсе на размещение заказов на выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с. Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа
1. Информация о государственном заказчике
1.1. Полное наименование: Администрация Корякского автономного округа.
1.2. Почтовый адрес (для приема заявок): 688000, Россия, п.г.т. Палана, Камчатской области, ул. Поротова 22
1.3. Ответственный исполнитель: Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства
1.4 Телефон/факс: (415-43) 32-398
1.5.Телефакс: (415-43) 31-370
1.6. Электронная почта: akar@mail.kamchatka.ru
2. Информация о предмете (объекте) конкурса:
2.1. Предмет конкурса: выполнение комплекса работ по разработке технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с. Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа.
2.2. Установленная электрическая мощность - 4 мВт.
2.2.1 Напряжение 6,3 кВ.
2.2.2 Установленная тепловая мощность 20 Гкал в час.
2.3. Источник финансирования: Федеральный бюджет и бюджет Корякского автономного округа
2.4. Местонахождение объекта: с.Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа, Корякский автономный округ.
2.5. Сроки выполнения работ: 2005 год.
3. Информация о конкурсе
3.1. Порядок и место получения конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется заинтересованным организациям бесплатно после подачи письменной заявки в произвольной форме по адресу: п.г.т. Палана, Камчатской области, ул. Поротова 22, администрация Корякского автономного округа, Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
3.2. Дата и время окончания приема заявок: 16 сентября 2005 г. в 10-00 местного времени
3.3. Место проведения конкурса: п.г.т. Палана, Камчатской области, ул. Поротова 22
3.4. Дата и время проведения конкурса: 16 сентября 2005 г. в 16-00 местного времени
3.5. Требования к претендентам: к участию в конкурсе приглашаются юридические лица, имеющие лицензию на выполнение вышеуказанных работ.
3.6. Оценка конкурсных заявок - по следующим критериям:
- минимальная стоимость работ,
- сроки и качество выполнения работ,
- опыт работы и квалификация,
- техническая оснащенность,
- отсутствие задолженности по налоговым платежам,
- наличие лицензий на виды деятельности, соответствующие предмету конкурса.
Форма 1
Штамп
организации-Претендента Наименование и адрес Заказчика
(организатора конкурса)
К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Предмет конкурса: Разработка технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с. Тигиль Тигильского района Корякского автономного округа.
Дата и время окончания приема Заявок: 10-00 местного времени 16 сентября 2005 года.
Направляю Вам Заявку на участие в открытом конкурсе.
Документы конкурсной Заявки на основании предоставленных мною полномочий
подписаны________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение:______________________________________________________________
Документация Заявки в составе:
1. Конкурсное предложение _______________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
"__"_________2002 г. Руководитель предприятия
________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Форма 2
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
(конкурсное предложение)
Наименование организации-Участника конкурса:_____________________________
Предмет конкурса: Разработка технико-экономического обоснования
строительства мини-ТЭЦ в с. Тигиль Тигильского района Корякского
автономного округа.
Предлагаемые УСЛОВИЯ, не противоречащие условиям Государственного
контракта:
Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования
1.1. Общая стоимость работ в ценах 2005 года (/1991 года):_______млн.руб.
1.2. Условия изменения стоимости работ:__________________________________
1.3. Условия финансирования:_____________________________________________
1.4. Организация сбора исходных данных:__________________________________
Раздел 2. Обеспечение качества проектных работ
2.1. Мероприятия по обеспечению качества:________________________________
_________________________________________________________________________
2.2. Организация операционного контроля качества работ:__________________
_________________________________________________________________________
Раздел 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: начало работ - _____; окончание работ - _____
3.2. Продолжительность выполнения работ: ________________________________
3.3. График производства работ - приложение № ___________________________
Раздел 4. Выполнение особых условий Заказчика к производству работ
4.1. С выполнением особых условий (требованием) Заказчика к производству
работ согласен при условии: _____________________________________________
(излагаются встречные условия)
Раздел 5. Гарантийные обязательства
Согласен на следующие штрафные санкции, налагаемые при нарушении принятых
на себя обязательств:
5.1. к Подрядчику - _____________________________________________________
5.2. к Заказчику - ______________________________________________________
5.3. Принимает на себя следующие обязательства: _________________________
_________________________________________________________________________
Раздел 6. Сведения о предприятии
6.1. Общие сведения о предприятии:
- полное наименование: __________________________________________________
- адрес: ________________________________________________________________
Приложения:
1. Пояснительная записка (по форме 3).
2. Расчет стоимости работ по Государственному контракту.
3. Сведения о правомочности и квалификации Участника.
4. Другие сведения, представляемые по усмотрению Участника конкурса.
Приложение
к конкурсной заявке
Форма 3
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Каждое юридическое лицо, подающее Заявку на участие в конкурсе, должно заполнить Форму с содержанием следующих разделов по предлагаемым Формам:
Форма 3.1.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
-----------------T---------------------------------T-------------------------¬
¦ 1¦Название организации ¦ ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ 2¦Прежнее название организации ¦ ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ 3¦Форма собственности (ОАО, ЗАО, ¦ ¦
¦ ¦ООО, МП.) ¦ ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ 4¦Дата, место, орган регистрации ¦ ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ 5¦Почтовый адрес ¦ ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ 6¦Юридический адрес ¦ ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ 7¦Банковские реквизиты ¦ ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ 8¦Руководитель: должность, Ф.И.О. ¦ ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ 9¦Телефон, факс, E-mail ¦Дочерние организации ¦
+----------------+---------------------------------+----------------T--------+
¦ 10¦Головная организация ¦ ¦
+----------------+--------------------------------------------------+--------+
¦ 11¦Виды работ, на которые выдана ¦ ¦
¦ ¦лицензия, срок действия (копия ¦ ¦
¦ ¦лицензии прилагается) ¦ ¦
L----------------+--------------------------------------------------+---------
Приложения:
1. Копии регистрационных документов.
2. Копии уставных документов.
3. Копии лицензий.
4. Сведения о финансовой деятельности: балансовые отчеты за прошедшие 3 года и прошедший квартал.
5. Справка налоговой инспекции.
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.2.
Уполномоченные представители Заказчика, независимые эксперты конкурсной комиссии могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации о Претенденте:
-----------------------------------------------------------------------------¬
¦ Справки по общим вопросам управления ¦
+----------------T---------------------------------T-------------------------+
¦Контакт 1 ¦ ¦Телефон (факс) 1 ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦Контакт 2 ¦ ¦Телефон 2 ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ Справки по кадровым вопросам ¦
+----------------T---------------------------------T-------------------------+
¦Контакт 1 ¦ ¦Телефон (факс) 1 ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦Контакт 2 ¦ ¦Телефон 2 ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ Справки по техническим вопросам ¦
+----------------T---------------------------------T-------------------------+
¦Контакт 1 ¦ ¦Телефон (факс) 1 ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦Контакт 2 ¦ ¦Телефон 2 ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦ Справки по финансовым вопросам ¦
+----------------T---------------------------------T-------------------------+
¦Контакт 1 ¦ ¦Телефон (факс) 1 ¦
+----------------+---------------------------------+-------------------------+
¦Контакт 2 ¦ ¦Телефон 2 ¦
L----------------+---------------------------------+--------------------------
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.3.
РЕПУТАЦИЯ
(участие в судебных разбирательствах)
Претенденты предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние 5 лет или текущими контрактами.
--------T---------------------T------------------T-------------T--------------¬
¦Год ¦Решение в пользу или ¦Наименование ¦Предмет ¦Оспариваемая ¦
¦ ¦против претендента ¦клиента, ¦спора ¦сумма ¦
¦ ¦ ¦основание для ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тяжбы ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+------------------+-------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+------------------+-------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------+------------------+-------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+---------------------+------------------+-------------+---------------
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.4.
НАДЕЖНОСТЬ: ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
-------------------T----------------------------------T-----------------¬
¦Финансовые ¦По факту за последние 5 лет ¦Прогноз ¦
¦сведения ¦ ¦ ¦
¦(тыс.руб.) ¦ 2000 2001 2002 2003 2004 ¦ 2005 2006 ¦
+------------------+------T------T------T------T------+--------T--------+
¦1. Сумма баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+------+------+------+------+--------+--------+
¦2. Оборотные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+------+------+------+------+--------+--------+
¦3. Суммарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+------+------+------+------+--------+--------+
¦4. Текущие пассивы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+------+------+------+------+--------+--------+
¦5. Прибыль до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаты налогов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+------+------+------+------+--------+--------+
¦6. Прибыль после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаты налогов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+------+------+------+------+------+--------+---------
Приложение: заверенные аудитором копии финансовых отчетов за последние 3 года.
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.5.
РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ
(руководители организации, участков, специалисты)
-----T-----------T-----------T-----------T-----------T----------T-------------¬
¦№ ¦Фамилия, ¦Занимаемая ¦Образование¦Стаж ¦Стаж ¦Год ¦
¦п/п ¦имя, ¦должность ¦ и ¦работы ¦работы по ¦последней ¦
¦ ¦отчество. ¦ ¦специально-¦(общий) ¦профилю ¦переподготов-¦
¦ ¦ ¦ ¦сть ¦ ¦занимаемая¦ки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должность ¦ ¦
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.6.
РЕСУРСЫ: ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ
----T------------T--------------------------------T-----------T----------T---------¬
¦№ ¦Наименование¦Данные о техническом ¦Балансовая ¦Сумма ¦Нынешнее ¦
¦п/п¦техники, ¦оборудовании ¦стоимость ¦амортиза- ¦техни- ¦
¦ ¦которая ¦ ¦техники ¦ции с ¦ческое ¦
¦ ¦будет ¦ ¦(тыс.руб.) ¦начала ¦состояние¦
¦ ¦использована¦ ¦ ¦эксплуата-¦ ¦
¦ ¦при ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦
¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------T-------T--------T--------+-----------+----------+---------+
¦ ¦ ¦марка,¦год ¦год ¦изготов.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦модель¦выпуска¦последн.¦страна ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+--------+--------+-----------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+--------+--------+-----------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+--------+--------+-----------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+------+-------+--------+--------+-----------+----------+----------
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.7.
ОПЫТ: ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
-----------T----------------------------------------------------------------¬
¦Год ¦Общий объем выполненных работ (млн.руб.) ¦
+----------+-------------------------------T--------------------------------+
¦ ¦в базисных ценах ¦в ценах соответствующего года ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------+--------------------------------+
¦2000 ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------+--------------------------------+
¦2001 ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------+--------------------------------+
¦2002 ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------+--------------------------------+
¦2003 ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------+--------------------------------+
¦2004 ¦ ¦ ¦
L----------+-------------------------------+---------------------------------
----T------------T-----------T-------------T-----------T---------T----------¬
¦№ ¦Наименование¦Заказчик ¦Проектировщик¦Виды ¦Дата ¦Стоимость ¦
¦п/п¦объекта ¦ ¦ ¦выполняемых¦начала и ¦работ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦окончания¦(млн.руб.)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦
+---+------------+-----------+-------------+-----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+-------------+-----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----------+-------------+-----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+-----------+-------------+-----------+---------+-----------
Руководитель организации
М.П.
Форма 3.8.
СУБПОДРЯДЧИКИ
(ОДИН ЛИСТ ПО КАЖДОМУ СУБПОДРЯДЧИКУ)
Наименование организации (фирмы): _______________________________________
---------------------------T------------------------T-------------------------¬
¦ ¦Головная фирма ¦Филиалы и дочерние ¦
¦ ¦ ¦предприятия ¦
+--------------------------+------------------------+-------------------------+
¦Адрес ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------------------+-------------------------+
¦Телефон ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------------------+-------------------------+
¦Телефакс ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------------------+-------------------------+
¦Ответственное лицо ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------------------+-------------------------+
¦Форма собственности ¦ ¦
+--------------------------+--------------------------------------------------+
¦Уставной капитал ¦ ¦
+--------------------------+--------------------------------------------------+
¦Сфера деятельности ¦ ¦
+--------------------------+--------------------------------------------------+
¦Руководитель: Дата: Печать/подпись: ¦
¦ ¦
L------------------------------------------------------------------------------
---------------------------T--------------------------------------------------¬
¦Виды работ, предлагаемые ¦Предлагаемые объемы работ ¦
¦к передаче данному ¦ ¦
¦субподрядчику по данному ¦ ¦
¦контракту ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------T------------------------+
¦ ¦В физических единицах ¦В % к общему объему этих¦
¦ ¦ ¦работ по контракту ¦
+--------------------------+-------------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-------------------------+-------------------------
Приложение: копии лицензий на выполнение соответствующих предмету конкурса строительных работ, класса.
Руководитель организации - Претендента
М.П.
ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
1.Общие сведения
1.1. Заказчик - Администрация Корякского автономного округа - проводит открытый конкурс на размещение заказа (далее Конкурс) на выполнение комплекса работ по разработке технико-экономического обоснования строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль Тигильского района.
1.2. Электрическая мощность мини-ТЭЦ: 4 Мвт, напряжение 6,3 кВ.
1.2.1 Тепловая мощность: 20 Гкал/час.
1.3. Местонахождение объекта: с. Тигиль Тигильский района Корякского автономного округа.
1.4. Сроки выполнения работ: 2005 год.
1.5. Источник финансирования: Федеральный бюджет и бюджет Корякского автономного округа.
2. Подача и оценка конкурсных заявок
2.1. Время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 16-00 местного времени 16 сентября 2005 года по адресу: 688000, п. Палана, ул. Поротова 22, Администрация Корякского АО.
2.2. Срок действия конкурсной заявки: 90 дней.
2.3. В конкурсе могут принять участие как отечественные, так и иностранные исполнители. Все сведения, необходимые для участия в конкурсе, представляются на русском языке.
2.4. Неполное или несвоевременное предоставление информации, требующейся в конкурсной документации, или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает право заказчику на отклонение конкурсной заявки, не неся при этом никакой ответственности перед претендентами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик обязан по поступлению запроса сообщить претенденту о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок.
2.5. При предоставлении конкурсных заявок к претендентам может быть предъявлено требование обновить финансовые сведения с целью подтверждения правдивости представленной информации и соответствия квалификационным категориям на момент подачи конкурсных заявок. Конкурсная заявка может быть отклонена, если в момент ее рассмотрения оказывается, что квалификация претендента уже не соответствует установленным требованиям.
2.6. Претендент, которому необходимо получить разъяснения в отношении конкурсной документации, может обратиться к заказчику письмом или телеграммой (телекс, факс) по указанному выше адресу. Заказчик письменно ответит на любой вопрос претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации, который получит не позднее 7 дней до истечения срока подачи конкурсных заявок.
2.7. Во время оценки конкурсных заявок заказчик может, по своему усмотрению, попросить претендента дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Просьба в разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме. При этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки.
2.8. В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок заказчик может внести поправку в конкурсную документацию при условии предоставления претендентам достаточного времени для учета поправок при подготовке конкурсной заявки. Для этого заказчик, при необходимости, может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок. Все претенденты, получившие конкурсную документацию, уведомляются о внесенной поправке. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.
2.9. Претендент заполняет форму конкурсной заявки, включенную в конкурсную документацию, и представляет сметную стоимость работ по подготовке рабочего проекта строительства мини-ТЭЦ в с.Тигиль. Расчет сметной стоимости должен производиться в текущих ценах (2005 года) и ценах 1991 года.
2.10. Критерии оценки конкурсной заявки:
- минимальная стоимость проектных работ;
- сроки и качество выполнения работ;
- опыт работы и квалификация;
- техническая оснащенность;
- наличие лицензии на выполнение работ по предмету конкурса;
- система организации сбора исходных данных для проектирования.
3. Критерии и порядок оценки квалификации претендентов
3.1. Претендент должен представить в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие правомочность его участия в конкурсе, и его квалификацию, достаточную для выполнения контракта.
Документальное подтверждение квалификации претендента и его способности выполнить контракт должно удовлетворить заказчика в том, что претендент обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации контракта.
При отрицательном результате конкурсная заявка отклоняется, а заказчик в этом случае перейдет к изучению конкурсной заявки, которая по результатам оценки заняла следующее место, и к определению возможностей претендента выполнить контракт.
Заказчик оставляет за собой право на незначительные отступления, если они не оказывают существенного влияния на возможности претендента, связанные с выполнением контракта.
3.2. Квалификационные требования:
3.2.1. Наличие лицензии на выполнение работ соответствующих предмету конкурса.
3.2.2. Опыт деятельности в данной области - не менее трех лет.
3.2.3. Наличие материальной базы и подготовленного квалифицированного персонала.
3.2.4. Выполнение претендентом своих обязательств по уплате налогов и взносов по социальному обеспечению в Российской Федерации.
3.2.5. Претендент не может быть неплатежеспособным, его имущество не должно находиться под судебным контролем, он не может являться банкротом, его делами не должен распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо.
4. Победитель конкурса
4.1. Заказчик заключит контракт с тем участником, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наилучшие условия в случае, если данный участник обладает необходимой квалификацией для выполнения контракта.
4.2. До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик направляет письменное уведомление победившему участнику (заказным письмом, телеграммой, факсом) о признании конкурсной заявки, выигравшей конкурс, а также проигравшим участникам конкурса - об отклонении их предложений.
4.3. Одновременно с уведомлением победившего участника о признании его конкурсной заявки, выигравшей конкурс, заказчик направляет подписанную им в двух экземплярах форму контракта, в которой отражены все соглашения, предусмотренные сторонами.
В течение 20 (двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки, выигравшей конкурс, победивший участник должен подписать контракт, поставить на нем дату и вернуть один экземпляр заказчику.
Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, за исключением тех случаев, когда для заключения контракта требуются дополнительные формальности и подтверждения, указанные в конкурсной документации.
5. Право на обжалование
5.1. Участники имеют право обжаловать незаконное решение или поведение Заказчика в связи с процедурами проведения конкурса в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" № 305 от 08.04.97 г., Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и услуг для государственных нужд" № 97-ФЗ от 06.05.99 г. и действующим законодательством Российской Федерации.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ
КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Нижеследующие конкретные данные по объекту строительства являются дополнением к условиям Инструкции для участников конкурса. В случае противоречия между условиями Инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки последние имеют преобладающую силу.
-----------T-------------------------------------------------------------------¬
¦Ссылки на ¦ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ¦
¦пункты ¦ ¦
¦Инструкции¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Наименование Заказчика: Администрация Корякского автономного округа¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Предмет конкурса (объект): Разработка технико-экономического ¦
¦ ¦обоснования строительства мини-ТЭЦ в с. Тигиль, Тигильского района,¦
¦ ¦Корякского АО. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Источник финансирования: Федеральный бюджет и бюджет Корякского ¦
¦ ¦автономного округа. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦2 ¦Адрес Заказчика: 688000. п.г.т. Палана Камчатской области, ¦
¦ ¦Тигильского района, ул. Поротова 22. Телефон: (415-43) 31380. ¦
¦ ¦Телефакс: (415-43) 31370. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦2 ¦Окончательный срок подачи конкурсных заявок: 10-00 местного времени¦
¦ ¦16 сентября 2005 г. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦2 ¦Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: ¦
¦ ¦16-00 местного времени 16 сентября 2005 года по адресу: п.г.т. ¦
¦ ¦Палана, Камчатской области, Тигильского района, ул. Поротова 22. ¦
¦ ¦Претенденты могут присутствовать при вскрытии конвертов. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦2 ¦Количество копий конкурсной заявки: 1 - оригинал, 1 - копия. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦2 ¦Язык конкурсной заявки: русский. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦2 ¦Предварительная встреча: до проведения конкурса проводиться не ¦
¦ ¦будет. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦2 ¦Альтернативные предложения: не допускаются. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦2 ¦Критерии оценки конкурсной заявки: ¦
¦ ¦1) надежность заявки (финансовая деятельность); ¦
¦ ¦2) цена конкурсной заявки; ¦
¦ ¦3) обеспечение и гарантия качества работ; ¦
¦ ¦4) соблюдение условий заказчика; ¦
¦ ¦5) соблюдение сроков выполнения работ; ¦
¦ ¦6) система сбора исходных данных для проектирования; ¦
¦ ¦7) обобщенная экспертная оценка заявки. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦3 ¦Валюта, в которой выражены цены: российский рубль. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦3 ¦Срок действия конкурсной заявки: 90 дней. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦3 ¦Стартовая (расчетная) цена в ценах 2005 года: 400 тыс. рублей. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦3 ¦Квалификационные требования: ¦
¦ ¦1) наличие лицензии на выполнение работ соответствующих предмету ¦
¦ ¦ конкурса; ¦
¦ ¦2) опыт деятельности в данной отрасли - не менее 3-х лет; ¦
¦ ¦3) наличие подготовленного квалифицированного персонала; ¦
¦ ¦4) наличие производственных мощностей и оборудования для работ и ¦
¦ ¦ услуг, выставляемых на конкурс; ¦
¦ ¦5) выполнение претендентом своих обязательств по уплате налогов и ¦
¦ ¦ взносов по социальному обеспечению в РФ; ¦
¦ ¦6) претендент не может быть неплатежеспособным, его имущество не ¦
¦ ¦ должно находиться под судебным контролем, он не может являться ¦
¦ ¦ банкротом, его делами не должен распоряжаться какой-либо суд ¦
¦ ¦ или назначенное судом лицо. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦3 ¦Информация, требуемая для представления претендентам по следующим ¦
¦ ¦формам: ¦
¦ ¦1) сопроводительное письмо к Заявке на участие в конкурсе ¦
¦ ¦ (форма 1); ¦
¦ ¦2) конкурсное предложение (форма 2); ¦
¦ ¦3) пояснительная записка (форма 3); ¦
¦ ¦4) справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам ¦
¦ ¦ (справка МНС); ¦
¦ ¦5) график производства работ; ¦
¦ ¦6) расчет стоимости работ по Государственному контракту; ¦
¦ ¦7) сведения о правомочности и квалификации; ¦
¦ ¦8) дополнительные сведения, представляемые по усмотрению участника ¦
¦ ¦ конкурса. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦4 ¦Срок подписания контракта: в течение 20 дней. ¦
+----------+-------------------------------------------------------------------+
¦4 ¦Окончательная оплата контракта заказчиком: в течение 30 ¦
¦ ¦банковских дней после подписания акта сдачи-приемки проектной ¦
¦ ¦документации. ¦
L----------+--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
+
| | |
|
